新邵县人民法院审判法庭扩建

新邵县人民法院审判法庭扩建（招标项目）

新邵县人民法院审判法庭扩建标段工程总承包招标公告

1.招标条件

本招标项目新邵县人民法院审判法庭扩建已由湖南省发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以湖南省发展和改革委员会关于新邵县人民法院审判法庭扩建项目可行性研究报告的批复，湘发改投资〔2025〕675号（批文名称及编号）批准建设，项目业主为新邵县人民法院，建设资金来自财政，项目出资比例为国有资金：100 %，招标人为新邵县人民法院，招标代理机构为湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司。项目已具备招标条件，现对该项目的工程总承包进行公开招标。

2.项目概况

2.1 招标项目或标段（以下简称：招标项目）名称：新邵县人民法院审判法庭扩建；

2.2 建设地点：邵阳市新邵县酿溪镇内环南路（新邵县人民法院内）；

2.3项目基本情况：新建一栋地下1层、地上5层的审判法庭大楼及连廊，总建筑面积为4433.31 m²,建筑高度约为23.65米(室外地坪至结构屋面)。本项目采用装配整体式框架结构，基础型式为机械旋挖灌注桩基础 ；主要用途为立案大厅、审判法庭、接待调解、档案用房等，需符合《人民法院法庭建设标准》。（由招标人根据招标项目具体情况，从下列资质牵引项中分别勾选招标项目的设计、施工所需要的指标中对应的最高资质等级的指标牵引项，由系统自动匹配生成所需要的最低资质等级。）。

(施工指标)建筑工程:

总建筑面积4433.31㎡;

单项合同额1787.86万元;

(设计指标)建筑工程:

工程规模S（小）型;

总建筑面积4433.31m²;

建筑高度23.65米;

工程规模S（小）型;

2.4 标段划分：1；

2.5 工期要求：240天（日历日，下同），

计划开工日期：2026-11-01，

计划合同完（交、竣）工日期：2027-06-29。其中设计总工期30日历天，施工总工期210日历天；

2.6 质量要求：须满足国家及湖南省现行设计规范、《人民法院法庭建设标准》及发包人要求，一次验收合格率100%；设备：满足国家、行业相关规定；设计要求的质量标准：符合项目建议书、《可行性研究报告》 、初步设计及批复要求 ，施工图设计文件的内容和深度符合国家和地方现行标准的要求。

3.招标范围

包括本项目所有建设内容（EPC设计施工）总承包至工程竣工验收、备案、移交，配合建设单位结（决）算、工程保修等工作，具体内容包括但不限于：

设计范围：本项目方案设计、初步设计已由发包人另行委托完成，承包人在此基础上完成包括但不限于完成施工图设计及负责施工期间现场施工技术指导，直至配合完成整个项目的竣工验收。

施工范围：新邵县人民法院审判法庭扩建项目全部施工工作，包括但不限于本项目土石方及基坑支护、桩基础、主体建筑工程、装饰装修工程、 电梯及给排水、暖通、弱电、消防等配套设施安装工程、小区道路及绿化等附属工程的全部施工工作。

具体施工内容以本项目初步设计图纸、财政评审批复工程量清单为准。。（系统从招标项目中填写的信息自动获取，仅可填写招标范围及内容，所填写的招标要求不作为评审依据。）

4.投标人资格要求

4.1 本次招标要求投标人具备以下资格条件：

（1）具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；

（2）须同时具备以下资质，资质证书处于有效期内：

□企业资质（施工部分） ：具备/资质，安全生产许可证处于有效期；

☑企业资质（施工部分） ：牵头单位具有[施工总承包·建筑工程·建筑工程三级 及以上]资质且成员单位具备[施工总承包·建筑工程·建筑工程三级 及以上]资质，且资质处于有效期，安全生产许可证处于有效期。

设计资质：具备[工程设计·综合资质·综合资质甲级]或者[工程设计·建筑行业·建筑工程专业·建筑工程专业丙级 及以上]或者[工程设计·建筑行业·建筑行业乙级 及以上]资质。

（3）☑不要求 □要求 ，具有/资质要求。

总承包资质满足项目要求的，不能选择相同工程类别的专业承包资质；如工程类别的某项工程内容的规模超出了总承包资质的承包工程范围，方可选择相应的专业承包资质，否则可能会导致招标无效。

（4）主要人员要求：

拟任工程总承包项目负责人资格：

(具有二级及以上注册建筑师执业资格证书  或者 具有建筑工程二级及以上注册建造师执业资格证书  或者 具有建筑工程注册监理工程师执业资格证书 )；

且须满足第二章投标人须知前附表第10.5款要求。

以联合体投标的，拟任工程总承包项目负责人须为联合体牵头人单位人员；

拟任设计负责人具备：

具有二级及以上注册建筑师执业资格证书

拟任施工负责人具备：

具有建筑工程二级及以上注册建造师执业资格证书 并且 具有安全生产考核合格证(B证)

4.2 本次招标是否接受联合体投标：□不接受联合体投标 ☑接受联合体投标 接受联合体投标的，联合体投标的相关要求见投标人须知前附表。

4.3 入围业绩要求：

 4.3.1投标人类似业绩：□不要求类似工程业绩 ☑要求类似工程业绩

设计业绩要求（独立投标人（设计资质）或联合体中设计单位类似工程业绩）： 近3年内，完成过一个建筑工程总建筑面积不少于2216.66m²的建筑工程的业绩设计业绩或工程总承包业绩。

施工业绩要求（独立投标人（施工资质）或联合体中施工单位类似工程业绩）：近3年内，完成过一个建筑工程单项合同额不少于893.93万元的建筑工程的业绩施工业绩或工程总承包业绩。

注：（1）类似工程业绩牵引指标规模不高于招标项目选择指标或最高投标限价的50%，年限要求一般为近3年，轨道交通项目可放宽至5年。

(2)上述设计或施工或工程总承包业绩可由联合体成员方中任意相应一方具备。

类似工程业绩具体要求详见第二章投标人须知前附表第6.4款。

注：多资质组合项目，可由招标人根据项目情况依法依规设置相应指标或特征。

4.4本项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件编制单位及其评估单位：

☑不得参加投标

□允许参加投标，且招标人在发布招标文件时应同步公开已经完成的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件（设计图纸可编辑）。

4.5 各投标人均可就上述标段中的（具体数量）1个标段投标，但最多允许中标（具体数量）1个标段（适用于分标段的招标项目）。

4.6 其他：

5.招标文件的获取

5.1 有投标意愿者，请在   湖南省工程建设招投标交易系统  下载数据电文形式的招标文件。招标文件包括图纸、工程量清单（如有）、最高投标限价、合同条款等。

5.2招标人对招标文件、图纸及工程量清单的修改、澄清答疑在  湖南省工程建设招投标交易系统    发布，投标人自行下载。

6.投标文件的递交

电子投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）及开标时间：详见外网招标公告/澄清补充公告（如有）等公告内容。请投标人登录 湖南省工程建设招投标交易系统下载电子投标文件制作工具编制投标文件，投标人应在投标截止时间前通过湖南省工程建设招投标交易系统递交数据电文形式的投标文件。逾期递交的投标文件，电子招标投标交易平台予以拒收。

电子投标文件的解密截止时间为投标截止时间后30分钟。请投标人确保投标文件如期解密。在开标现场解密的，请投标人自备解密电脑和网络。

7.资格审查方式

本项目采用资格后审方式。

8.评标办法

本招标项目采用：工程总承包综合评估法1。

9.发布公告的媒介

本次招标公告同时在湖南省招标投标监管网、湖南省公共资源交易服务平台和  湖南省招标投标监管网、湖南省公共资源交易服务平台和邵阳市建设工程招标投标网 上发布。

10.其他

本招标项目采用电子化招投标，投标人在投标前可在  湖南省工程建设招投标交易系统  下载招标文件等相关资料。

请各投标人及时下载安装符合电子数据标准规范正确版本的电子投标文件制作软件、造价软件（如需），参与投标的投标人需使用电子投标文件制作软件制作投标文件。

各投标人须在湖南省公共资源交易平台进行注册并办理企业数字证书（CA证书，含电子印章）、法人数字证书（含电子印章）、签字章等。具体办理流程详见湖南省公共资源交易平台数字证书专区相关信息。

注：本项目投标过程中，电子系统使用操作遇到问题时可及时向湖南省工程建设招投标交易系统咨询热线咨询，联系方式：400-777-7016，0731-84807016。

11.联系方式

（1）招 标 人：新邵县人民法院

地    址：新邵县酿溪镇大坪开发区内环南路

联 系 人：杨成林

电    话： 0739-2586226

传    真：/

电子邮件：360878012@qq.com

（2）招标代理机构：湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司

地    址：湖南省·长沙市·雨花区·东塘街道雨花路88号大鸿杰座裙楼四楼

项目负责人：杨永红

项目组其他成员：袁军、易依成、陈丽芝、蒋妹

电    话：17711690933

传    真：0731-85507300

电子邮件：1120089211@qq.com

（3）行政监督部门：湖南省·邵阳市·新邵县·邵阳市新邵县住房和城乡建设局

地    址：邵阳市新邵县七秀路与大陈路交叉口农科园4楼

电    话：0739-3661131

              招标人或招标代理机构湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司（盖章）

2026-09-20